.png)
發(fā)包人能否以承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請為由主張工期不順延？
2023.11.24 16:14:45
0人收看
大律云律師團(tuán)
北京天用律師事務(wù)所
擅長領(lǐng)域：交通事故
發(fā)包人能否以承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請為由主張工期不順延？
355 人贊同
20 人不贊同
2023.11.24 16:14:450人收看
大律云律師團(tuán)
北京天用律師事務(wù)所
擅長領(lǐng)域：交通事故
可以。但前提是合同約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請則視為工期不順延。
法律鏈接：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)》第十條 當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未取得工期順延的確認(rèn)，但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定，承包人以此為由主張工期順延的，人民法院應(yīng)予支持。
當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的，按照約定處理，但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。
2855 人贊同
41 人不贊同
問合同約定的滯納金是否支持
答
合同約定的滯納金能獲得支持。民事合同中的滯納金的性質(zhì)為違約金，根據(jù)法律規(guī)定，合同當(dāng)事人可以事先在合同中約定出現(xiàn)違約行為時應(yīng)支付的違約金數(shù)額或計算方式。
法律依據(jù)：
《中華人民共和國民法典》第五百八十五條
當(dāng)事人可以約定一方違約時應(yīng)當(dāng) ...
2023-11-24 15:33
撤回對第三人的起訴(撤回對第三人的起訴申請書)
行政案件的被告改變或者撤銷具體行政行為，原告申請撤訴，人民法院裁定準(zhǔn)許的，案件受理費由被告負(fù)擔(dān),人民法院裁定不準(zhǔn)許撤訴的，原告經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭的，可以缺席判決,人民法院裁定不準(zhǔn)許撤訴的，原告經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到 ...
法律
514熱度問質(zhì)押到期后股權(quán)質(zhì)押可不可以約定自動解除要怎么解除
答
質(zhì)押到期后股權(quán)質(zhì)押可以約定自動解除，要到辦理股權(quán)質(zhì)押的地方辦理解除股權(quán)質(zhì)押登記，根據(jù)法律規(guī)定當(dāng)事人以基金份額、股權(quán)出質(zhì)的，質(zhì)權(quán)自辦理出質(zhì)登記時設(shè)立。
法律依據(jù)：
《中華人民共和國民法典》第四百四十條
債務(wù)人或者第三人有權(quán)處分的下列權(quán) ...
2023-12-08 14:42
如何申請離婚起訴書(如何申請離婚起訴書范文)
一、離婚申請書范文男方：xxx(寫明姓名、性別、年齡、民族、籍貫、職業(yè)或者工作單位和職務(wù)、住址、聯(lián)系電話)女方：xxx(寫明姓名、性別、年齡、民族、籍貫、職業(yè)或者工作單位和職務(wù)、住址、聯(lián)系電話)雙方經(jīng)過充分考慮、協(xié)商，現(xiàn)就離婚問題達(dá)成協(xié)議如 ...
法律
705熱度問合同約定收到付款后生效嗎
答
合同約定收到付款后生效合法。根據(jù)法律規(guī)定，合同當(dāng)事人可以在協(xié)商一致后對合同附條件，附生效條件的合同，自條件成就時生效，但法律規(guī)定不得附條件的合同除外。
法律依據(jù)：
《中華人民共和國民法典》第一百五十八條
民事法律行為可以附條件，但是 ...
2023-11-28 15:45
起訴財產(chǎn)保全有什么流程(起訴財產(chǎn)保全有什么流程申請財產(chǎn)保全和不保全的區(qū)別)
申請人與被申請人發(fā)生爭議，認(rèn)為自己的權(quán)益被申請人侵害時，可以向法院提出訴訟財產(chǎn)保全，申請訴前財產(chǎn)保全時，申請人必須提供擔(dān)保,申請財產(chǎn)保全時還需要提供擔(dān)保，如不能提供擔(dān)保，法院有權(quán)駁回申請人的申請,2、 準(zhǔn)備財產(chǎn)保全所需的擔(dān)保原告向法院 ...
法律
26熱度問當(dāng)事人對于欠付工程款利息沒有約定的，承包人能否主張利息？
答
可以主張利息。對利息計付標(biāo)準(zhǔn)有約定從約定。沒有約定的，按照同期同類貸款利率或者同期貸款市場報價利率計息。
法律依據(jù)：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)》第二十六條 當(dāng)事人對欠付工程價款利息計付標(biāo)準(zhǔn)有 ...
2023-11-24 15:54
申請離婚的流程和手續(xù)辦理(申請離婚流程和手續(xù))
人民法院在收到離婚訴訟后，經(jīng)審查，符合立案條件的，應(yīng)當(dāng)在7日內(nèi)立案，并在立案后的5日內(nèi)將訴訟狀副本送達(dá)給被告，被告在收到訴訟狀副本的15日內(nèi)應(yīng)提出答辯狀,4、婚姻登記機關(guān)對離婚當(dāng)事人提交的證件、協(xié)議書、證明材料進(jìn)行審查，符合離婚登記條件 ...
法律
24熱度問借款人未按照借款合同的約定使用貸款時
答
借款人未按照借款合同的約定使用貸款時，貸款人可以停止發(fā)放貸款、提前收回貸款或者解除合同。根據(jù)法律規(guī)定，貸款人按照約定可以檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，如果貸款人發(fā)現(xiàn)借款人未按照約定的貸款用途使用貸款的，貸款人可以停止發(fā)放、提前收回貸款 ...
2023-12-07 17:06
飛機備降后乘客有賠償嗎(備降后怎么申請賠償)
飛機備降有賠償嗎法律分析：由于天氣、突發(fā)事件、空中交通管制、安檢以及旅客等非承運人原因，造成航班在始發(fā)地出港延誤或者取消，承運人應(yīng)當(dāng)協(xié)助旅客安排餐食和住宿，費用由旅客自理，并不負(fù)責(zé)賠償,飛機備降終止行程有賠償嗎法律分析：承運人遲延 ...
法律
567熱度問合同沒有約定生效條款
答
合同沒有約定生效條款，可以根據(jù)法律規(guī)定確定合同的生效時間。根據(jù)法律規(guī)定，當(dāng)事人對合同生效期限有約定的，從其約定，當(dāng)事人沒有約定的，一般認(rèn)為依法成立的合同自成立時生效。
法律依據(jù)：
《中華人民共和國民法典》第五百零二條
依法成立的合同 ...
2023-12-29 14:41
再審和上訴有什么區(qū)別(申請再審和上訴有什么區(qū)別)
法律依據(jù)：《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零六條 當(dāng)事人對已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定，認(rèn)為有錯誤的，可以向上一級人民法院申請再審,當(dāng)事人申請再審，應(yīng)當(dāng)在判決、裁定發(fā)生法律效力后六個月內(nèi)提出,再審程序的提起方式比較復(fù)雜，當(dāng)事人向人 ...
法律
817熱度問過了約定的過戶時間可以解除合同嗎
答
過了約定的過戶時間可以解除合同，但需要先對另一方當(dāng)事人進(jìn)行催告，如果對方拒絕的，可以解除合同并要求對方賠償損失。根據(jù)法律規(guī)定，一方當(dāng)事人遲延履行主要合同義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行的，另一方當(dāng)事人可以解除合同。
法律依據(jù)：
《 ...
2023-12-13 16:02
合同有約定仲裁的是否必須先申請仲裁
最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》的解釋第二百一十五條 依照民事訴訟法第一百二十四條第二項的規(guī)定，當(dāng)事人在書面合同中訂有仲裁條款，或者在發(fā)生糾紛后達(dá)成書面仲裁協(xié)議，一方向人民法院起訴的，人民法院應(yīng)當(dāng)告知原告向仲裁機構(gòu) ...
合同
562熱度問合同糾紛約定履行地與實際履行地不一樣
答
合同糾紛約定履行地與實際履行地不一樣，應(yīng)當(dāng)按照合同的實際履行地確定管轄法院。根據(jù)法律規(guī)定，因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄，其中合同履行地是指約定履行地或?qū)嶋H履行地，當(dāng)約定的合同履行地和實際的合同履行地 ...
2023-11-24 15:23
被迫離職申請勞動仲裁模板(被迫離職通知書模板)
事實與理由： 申請人訴被申請人勞動關(guān)系發(fā)生爭議一案，XXXX年XX月XX日XXX市勞動人事爭議仲裁委員會做出XX勞人仲裁字[XXXX]第XXX號裁決，確定被申請人向申請人支付違法解除勞動合同的賠償金XXXXX元人民幣，支付失業(yè)金損失XXXXX元人民幣，帶薪年休假 ...
法律
572熱度問發(fā)包人能否以承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請為由主張工期不順延？
答
可以。但前提是合同約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請則視為工期不順延。
法律鏈接：《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)》第十條 當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn)，承包人雖未 ...
2023-11-24 16:14
公司不交社?？梢陨暾堎r償嗎(勞動仲裁不予受理6個條件)
2、公司把員工辭退屬于 違法解除勞動關(guān)系 的行為，員工有權(quán)要求支付 經(jīng)濟(jì)賠償金 ，法律依據(jù)是《 勞動合同法 》第四十七條規(guī)定：經(jīng)濟(jì)補償按勞動者在本單位工作的年限，每滿一年支付一個月工資的標(biāo)準(zhǔn)向勞動者支付,逾期不支付的，責(zé)令用人單位按應(yīng)付金 ...
法律
147熱度問合同約定的違約責(zé)任過高
答
合同約定的違約責(zé)任過高的，合同當(dāng)事人可以向人民法院或者仲裁機構(gòu)申請予以適當(dāng)減少。根據(jù)法律規(guī)定，合同當(dāng)事人可以協(xié)商約定出現(xiàn)違約行為時需要支付的違約金數(shù)額或計算方式，但約定的違約金數(shù)額不得過分高于或過分低于實際損失，否則當(dāng)事人可以向法 ...
2023-12-07 17:16
子宮切除可以申請傷殘鑒定(骨折可以申請傷殘鑒定嗎)
8、級傷殘劃分依據(jù)為：日常生活有關(guān)的活動能力部分受限,7、級傷殘劃分依據(jù)為：日常生活有關(guān)的活動能力嚴(yán)重受限,9、級傷殘劃分依據(jù)為：日?；顒幽芰Υ蟛糠质芟?10、級傷殘劃分依據(jù)為：日?；顒幽芰p度受限,社會交往能力部分受限,5、級傷殘劃分依據(jù) ...
法律
788熱度問8座車怎么去申請變更7座
答
8座車不能申請變更7座。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，行為人改變已登記的機動車外形和有關(guān)技術(shù)參數(shù)的，不予辦理變更登記。載客人數(shù)是根據(jù)車輛出廠合格證核定的，一經(jīng)核定就不能更改，對車輛私自增加或減少座位都是非法改裝。
法律依據(jù)：
《機動車登記規(guī)定》第 ...
2023-11-29 15:50
被執(zhí)行人不還錢怎么申請拘留(被執(zhí)行人不還錢怎么申請拘留模板)
欠錢不還怎樣申請拘留法律分析：欠錢不還不會被拘留，但是由于欠錢不還而被法院判決還款，被執(zhí)行人有能力償還而拒不履行人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的，經(jīng)查證屬實的，法院會對債務(wù)人予以拘留、罰款,第二百二十五條 當(dāng)事人、利害關(guān)系人認(rèn) ...
法律
759熱度問債權(quán)人有權(quán)申請債務(wù)人破產(chǎn)嗎
答
債權(quán)人有權(quán)申請債務(wù)人破產(chǎn)，如果企業(yè)法人不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，并且資產(chǎn)不足以清償全部債務(wù)或者明顯缺乏清償能力的，債權(quán)人可以向人民法院提出對債務(wù)人進(jìn)行重整或者破產(chǎn)清算的申請。
法律依據(jù)：
《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第七條
債務(wù)人有本法第二 ...
2023-12-29 14:33
法院強制執(zhí)行后還可以申請和解嗎(法院強制執(zhí)行兩年后還可以申請嗎)
被執(zhí)行人申請執(zhí)行和解協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在該協(xié)議達(dá)成后三日內(nèi)將執(zhí)行和解協(xié)議副本送達(dá)院長，院長認(rèn)為符合法律規(guī)定，裁定中止執(zhí)行的，當(dāng)事人應(yīng)予履行,2、債務(wù)人有履行義務(wù)：申請強制執(zhí)行的前提是債務(wù)人已經(jīng)有了履行的義務(wù)，也就是說，債務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律文 ...
法律
261熱度問存疑不起訴，可以申請賠償嗎
答
存疑不起訴，可以申請國家賠償。存疑不起訴是檢察機關(guān)對于經(jīng)過補充偵查的案件，仍然認(rèn)為證據(jù)不足，不符合起訴條件，而作出的不起訴決定，這種情況下屬于對沒有犯罪事實的人采取了拘留、逮捕等強制措施，侵害了公民的人身自由權(quán)利，國家應(yīng)給予適當(dāng)賠 ...
2023-12-11 16:22
多少金額可以申請財產(chǎn)保全(多少金額可以申請財產(chǎn)保全凍結(jié))
在訴訟中，人民法院依申請或者依職權(quán)采取保全措施的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件的具體情況，決定當(dāng)事人是否應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保以及擔(dān)保的數(shù)額,財產(chǎn)保全一般由當(dāng)事人申請,由人民法院審查決定是否采取財產(chǎn)保全措施,如果是申請訴前財產(chǎn)保全的，法院應(yīng)當(dāng)責(zé)令債權(quán)人提供擔(dān) ...
法律
374熱度問債主失蹤債務(wù)人是否可以向法院申請宣告其死亡
答
債主失蹤，債務(wù)人是可以向法院申請宣告其死亡的，但是需要滿足以下條件：債主下落不明滿四年，或者因意外事件，下落不明滿二年。因意外事件下落不明，經(jīng)有關(guān)機關(guān)證明該自然人不可能生存的，申請宣告死亡不受二年時間的限制。
法律依據(jù)：
《中華人民 ...
2023-11-29 15:40
財產(chǎn)訴訟保全保險是什么意思(財產(chǎn)訴訟保全申請書)
二、訴訟財產(chǎn)保全的期限根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零一條利害關(guān)系人因情況緊急，不立即申請保全將會使其合法權(quán)益受到難以彌補的損害的，可以在提起訴訟或者申請仲裁前向被保全財產(chǎn)所在地、被申請人住所地或者對案件有管轄權(quán)的人民法院 ...
法律
233熱度自動離職可以申請失業(yè)補助金嗎(廈門自動離職可以申請失業(yè)補助金嗎)
自己辭職是不可以領(lǐng)取失業(yè)補助金的，領(lǐng)取失業(yè)補助金需要滿足的條件包括，已經(jīng)參加了失業(yè)保險，并且已經(jīng)繳納費用超過一年的情況，不是本人的意愿中斷就業(yè)，已經(jīng)辦理了失業(yè)登記等條件,綜上所述，自動離職申請失業(yè)金需要符合一定的條件，如失業(yè)時間、 ...
法律
337熱度